【摘要】中天法律咨询网为您整理了《民事起诉状（建设工程施工合同纠纷）示范文本》的相关内容，希望对您有所帮助。由于每个案件的情况和证据不同，具体结果可能有差异。建议您咨询专业律师，仅需3~15分钟即可获得权威解答！

2025年6月，最高人民法院、司法部、中华全国律师协会联合印发《部分案件起诉状答辩状示范文本》。
民事起诉状
（建设工程施工合同纠纷）
 
说明：
为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。
1. 起诉时需向人民法院提交证明您身份的材料，如身份证复印件、营业执照复印件等。
2. 本表所列内容是您提起诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。
3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填；对于本 表中勾选项可以在对应项打“√ ”;您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。
4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例  如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时， 可根据实际对栏目进行扩容等。
★特别提示★
诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。
如果诉讼参加人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法 追究责任。
当事人信息
 
 
 
 
原告
（自然人）		 姓名：
性别：男□    女□
出生日期：      年        月         日                            民族：
工作单位：                                  职务：              联系电话：
住所地（户籍所在地）： 经常居住地：
证件类型： 证件号码：
 
 
 
 
 
 
原告
（法人、非法人组织）		 名称：
住所地（主要办事机构所在地）：
注册地 / 登记地：
法定代表人 / 负责人： 统一社会信用代码：
类型：有限责任公司□ 其他企业法人□ 社会服务机构□		  
职务：              联系电话：
 
股份有限公司□    上市公司□
事业单位□    社会团体□    基金会□
机关法人□    农村集体经济组织法人□
城镇农村的合作经济组织法人□    基层群众性自治组织法人□
个人独资企业□    合伙企业□   不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□ / 参股□)    民营□    其他                    
 
 
 
委托诉讼代理人		 有□
姓名：
单位：                            职务：                            联系电话：
代理权限：一般授权□    特别授权□                                            无□
 
 
 
 
 
被告
（自然人）		 姓名：
性别：男□    女□
出生日期：      年        月         日                            民族：
工作单位：                        职务：                        联系电话：
住所地（户籍所在地）： 经常居住地：
证件类型： 证件号码：
 
 
 
 
 
 
 
被告
（法人、非法人组织）		  
名称：
住所地（主要办事机构所在地）：
注册地 / 登记地：
法定代表人 / 负责人： 统一社会信用代码：
类型：有限责任公司□ 其他企业法人□ 社会服务机构□		  
职务：              联系电话：
 
股份有限公司□    上市公司□
事业单位□    社会团体□    基金会□
机关法人□    农村集体经济组织法人□
城镇农村的合作经济组织法人□    基层群众性自治组织法人□
个人独资企业□    合伙企业□   不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□ / 参股□)    民营□    其他                    
 
 
 
 
 
第三人     （自然人）		 姓名：
性别：男□    女□
出生日期：      年        月         日                            民族：
工作单位：                        职务：                        联系电话：
住所地（户籍所在地）： 经常居住地：
证件类型： 证件号码：
 
 
 
 
 
 
第三人
（法人、非法人组织）		 名称：
住所地（主要办事机构所在地）：
注册地 / 登记地：
法定代表人 / 负责人： 统一社会信用代码：
类型：有限责任公司□ 其他企业法人□ 社会服务机构□		  
职务：              联系电话：
 
股份有限公司□    上市公司□
事业单位□    社会团体□    基金会□
机关法人□    农村集体经济组织法人□
城镇农村的合作经济组织法人□    基层群众性自治组织法人□
个人独资企业□    合伙企业□   不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□ / 参股□)    民营□    其他                    
诉讼请求
（原告为承包人或施工人时，填写第 1 项至第 5 项；原告为发包人时，填写第 6 项至第 9 项；
第 10 项至第 15 项为共同项）
（可完整表述诉讼请求；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）
1. 支付工程款 元（人民币，下同；如外币需特别注明）
 
2. 迟延支付工程款的利 息（违约金）		 截至        年        月         日，迟延支付工程款的利息                元、违约
金                元；自                 之后的逾期利息、违约金，以                 元为基
数按照                标准计算；
是否请求支付至实际清偿之日止：是□    否□
3. 是否主张建设工程价 款优先受偿权 是□    内容：
否□
4. 是否请求与原告没有   建设工程施工合同关系   的发包人、其他转包方、 分包方等主体承担责任  
是□    责任主体姓名或者名称：
否□
 
 
5. 是否要求赔偿损失		 是□    支付赔偿金                元
责任类型：停窝工损失□    其他□
具体情形：
损失计算依据：
否□
6. 是否退还超付的工 程款 是□    金额                元
否□
 
 
7. 是否支付超付工程款 的利息		 是□    截至        年        月         日，返还超付工程款的利息                元，
自            之后的逾期利息，以                 元为基数按照                标准计算；
计算方式：
是否请求支付至实际清偿之日止：是□    否□
否□
8. 是否对建设工程承担 修复责任 是□    修复□    付修复费用□    减少工程款□    其他□,数额               元
否□
 
 
 
9. 是否要求赔偿损失		 是□    支付赔偿金                元
责任类型：工程质量不符合约定□    迟延交付工程□
拒绝履行□    其他□
具体情形：
损失计算依据：
否□
10. 请求确认建设工程 施工合同无效 是□    合同无效的理由：
否□
11. 要求继续履行或是 解除合同 继续履行□         日内履行完毕    付款□竣工□义务
判令解除合同□
确认建设工程施工合同已于        年        月         日解除
12. 是否主张实现债权 的费用 是□    费用明细：
否□
13. 是否主张诉讼费用 是□ 否□
14. 其他请求  
15. 标的总额  
约定管辖、诉前保全及鉴定申请
1. 有无仲裁、法院管辖 约定 有□    合同条款及内容：
无□
 
 
2. 是否已经诉前保全		 是□    保全法院：              保全时间：
保全案号：
否□
（如申请诉讼保全，请另行提交诉讼保全申请及相关材料）
3. 是否申请鉴定 是□    鉴定事项：
否□
事实与理由
（可完整表述纠纷涉及的事实与理由；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）
1. 合同的签订情况（名   称、编号、签订时间、 地点、是否招投标等）  
 
 
2. 签订主体		 发包人： 承包人：
出借资质的建筑企业： 实际施工人：
3. 建设工程情况（工程 名称、所在地点、施工 范围、质量标准等）  
 
 
4. 合同约定的工程款及 支付方式		 综 合 单 价 □                  元；  固 定 单 价  □                  元；  固 定  总 价  □ 元；
其他□:
按施工进度支付工程款□;垫资施工□;其他□:
以现金□    转账□    票据□（写明票据类型）  其他□    方式
质保金□                元；质保金支付期限：              。
5. 工期 开工时间                ；竣工时间                  ；工期                  天。
6. 合同约定的工程质量 标准及竣工验收程序  
7. 合同约定的违约金 （保证金） 违约金□                元（合同条款：第        条）
保证金□                元（合同条款：第        条）
迟延履行违约金□                %/  日（合同条款：第        条）
 
8. 工程款支付情况		 工程总价                元；已支付工程款                元；
欠 / 超付工程款                元。
欠 / 超付工程款利息：              元。
 
9. 建设工程质量情况		 工程质量是否合格：是□    否□
工程质量问题：                                      。
工程质量造成损失：              元。
10. 建设工程交付情况 工程是否迟延交付：是□    否□    交付时间                。
工程迟延交付造成损失：              元。
11. 停窝工等情况 工程是否停窝工：是□    否□
工程停窝工造成损失：              元。
12. 是否主张过建设工 程价款优先受偿权 是□    主张情况：      年         月         日通过                方式主张了建设工程价
款优先受偿权
否□
13. 其他需要说明的内 容（可另附页）  
14. 请求依据 合同约定： 法律规定：
15. 证据清单（可另附页）  
对纠纷解决方式的意愿
是否了解调解作为非诉   讼纠纷解决方式，能   及时、高效、低成本、 不伤和气地解决纠纷  
 
了解□    不了解□
 
 
 
 
 
 
 
 
 
是否了解先行调解解 决纠纷的好处		 1. 立案后选择先行调解的，可以很快启动调解程序。如不同意调解，法院 将依程序开庭审理案件，但可能需要经过较长一段时间的排期等待，且审 理、执行周期相对较长。
了解□    不了解□
2. 选择先行调解，调解成功且自动履行的免交诉讼费用，申请司法确认的 不交纳诉讼费用，要求出具调解书的减半交纳诉讼费用。
了解□    不了解□
3. 首次调解不成功，但仍有继续调解意愿的，可以选择更换调解组织和调 解员再进行调解。调解无法达成一致意见的，法院将依程序排期开庭。
了解□    不了解□
4. 依照法律规定，调解具有保密性要求，调解过程不公开，调解协议未经 当事人同意不得公开。
了解□    不了解□
5. 调解达成的协议具有法律效力，可以依照法律规定申请司法确认，具有 强制执行效力。
了解□    不了解□
 
是否考虑先行调解		 是□ 否□
暂不确定，想要了解更多内容□
       
具状人（签字、盖章）： 日期：